Allgemeine Geschäftsbedingungen

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Leistungen von Web Emotions – Patrick Rupp (nachfolgend „Auftragnehmer") gegenüber Unternehmen, Gewerbetreibenden und sonstigen Auftraggebern (nachfolgend „Auftraggeber").

§ 1 Geltungsbereich

1.1 Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber über die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Webdesign, Webentwicklung, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Fotografie, Videografie, Grafikdesign, Branding, IT-Service, Hosting, Social Media und verwandter digitaler Leistungen.

1.2 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als der Auftragnehmer ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

§ 2 Vertragsschluss & Angebot

2.1 Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind.

2.2 Der Vertrag kommt zustande durch schriftliche oder digitale Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder durch tatsächliche Aufnahme der Leistungserbringung.

2.3 Mündliche Abreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Auftragnehmer.

§ 3 Leistungsumfang

3.1 Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot oder dem Projektbriefing. Änderungen oder Erweiterungen des vereinbarten Leistungsumfangs bedürfen einer gesonderten Vereinbarung und können zu einer entsprechenden Anpassung der Vergütung führen.

3.2 Der Auftragnehmer ist berechtigt, Teilleistungen an qualifizierte Dritte zu vergeben, sofern dies der Auftragserfüllung dient. Die Verantwortung gegenüber dem Auftraggeber verbleibt beim Auftragnehmer.

3.3 Änderungswünsche des Auftraggebers nach Projektbeginn werden nach Aufwand berechnet, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart.

§ 4 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

4.1 Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer alle für die Auftragserfüllung erforderlichen Unterlagen, Informationen, Zugangsdaten und Materialien rechtzeitig zur Verfügung.

4.2 Der Auftraggeber stellt sicher, dass er über alle erforderlichen Rechte an den bereitgestellten Materialien (Texte, Bilder, Logos, Marken etc.) verfügt und hält den Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter frei.

4.3 Verzögerungen, die durch mangelhafte oder verspätete Mitwirkung des Auftraggebers entstehen, gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers. Vereinbarte Fristen verlängern sich entsprechend.

§ 5 Vergütung & Zahlung

5.1 Die Vergütung richtet sich nach dem jeweiligen Angebot. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

5.2 Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar, sofern nicht abweichend vereinbart.

5.3 Bei Projekten ab einem Nettowert von 500 € ist eine Anzahlung von 50 % bei Auftragserteilung fällig. Der Restbetrag wird mit Projektabschluss in Rechnung gestellt.

5.4 Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 288 BGB zu berechnen und die Leistungserbringung bis zur vollständigen Zahlung auszusetzen.

5.5 Laufende Leistungen (Hosting, SEO, Social Media) werden monatlich im Voraus berechnet.

§ 6 Liefertermine & Fristen

6.1 Vereinbarte Termine sind verbindlich, sofern sie schriftlich als solche bestätigt wurden. Unverbindliche Terminangaben sind Richtwerte.

6.2 Höhere Gewalt, technische Störungen, Krankheit oder fehlende Mitwirkung des Auftraggebers berechtigen den Auftragnehmer zur angemessenen Fristverlängerung.

§ 7 Abnahme & Korrekturen

7.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet, fertiggestellte Leistungen innerhalb von 10 Werktagen nach Vorlage abzunehmen oder konkrete Mängel schriftlich zu benennen.

7.2 Im Angebotspreis sind bis zu zwei Korrekturschleifen enthalten, sofern nicht anders vereinbart. Weitere Korrekturschleifen werden nach Zeitaufwand berechnet.

7.3 Gilt die Abnahme als erteilt, wenn der Auftraggeber die Leistung ohne Vorbehalt in Betrieb nimmt oder die Rechnung ohne Beanstandung bezahlt.

§ 8 Urheberrecht & Nutzungsrechte

8.1 Alle vom Auftragnehmer erstellten Leistungen – insbesondere Designs, Grafiken, Texte, Fotografien, Videos und Quellcode – sind urheberrechtlich geschützt.

8.2 Nach vollständiger Bezahlung erhält der Auftraggeber ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht zur vertragsgemäßen Verwendung der Leistungen. Alle weitergehenden Rechte verbleiben beim Auftragnehmer, sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart.

8.3 Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, erstellte Arbeiten zu eigenen Referenzzwecken zu nutzen und in seinem Portfolio zu präsentieren, sofern der Auftraggeber nicht ausdrücklich widerspricht.

8.4 Fotografien unterliegen den besonderen Bestimmungen des Urhebergesetzes. Eine Weitergabe an Dritte ohne gesonderte Lizenzvereinbarung ist nicht gestattet.

§ 9 Haftung

9.1 Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

9.2 Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). Die Haftung ist auf den typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, höchstens jedoch auf den Nettowert des jeweiligen Auftrags.

9.3 Eine Haftung für Datenverluste besteht nur, wenn der Auftraggeber sichergestellt hat, dass die Daten in geeigneter Form gesichert waren.

9.4 Für die Inhalte verlinkter externer Webseiten übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung.

§ 10 Vertraulichkeit

Beide Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen der Zusammenarbeit erlangten vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses.

§ 11 Kündigung

11.1 Laufende Dienstleistungsverträge (z. B. Hosting, SEO, Social Media) können von beiden Parteien mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende gekündigt werden, sofern nicht abweichend vereinbart.

11.2 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

11.3 Bei vorzeitiger Kündigung durch den Auftraggeber ohne wichtigen Grund sind bereits erbrachte Leistungen vollständig zu vergüten. Darüber hinaus ist der Auftragnehmer berechtigt, 70 % der noch nicht erbrachten Vergütung in Rechnung zu stellen.

§ 12 Schlussbestimmungen

12.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Heilbronn, sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

12.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Stand: Mai 2026 – Web Emotions, Patrick Rupp, 71720 Oberstenfeld